XML | 网站地图 | 关于我们 | 城市分站 欢迎来到阿凡提优质法律服务平台    服务咨询电话:1668 5577 168
客户服务时间:9:00-22:00
1668 5577 168
基础建设纠纷
基础建设纠纷
融资代建纠纷

融资代建纠纷

在线咨询
服务热线:/1668 5577 168
详细介绍

原告华煜建设集团有限公司与被告湖州市南浔新城投资发展公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20190821_b59fd1936b204f62a02785ba98110262.JPG&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.jpg

案件概述 

原告华煜建设集团有限公司(即反诉被告,以下简称华煜公司,统称原告)为与被告湖州市南浔新城投资发展公司(即反诉原告,以下简称新城公司,统称被告)建设工程施工合同纠纷一案,于2013年11月28日向本院起诉。本院受理后,依法由审判员顾红卫独任审判。被告于2013年12月18日提起反诉,本院受理后与本诉合并审理。在本案审理过程中,原告申请对因被告原因导致工期延误造成的损失进行鉴定,本院予以准许,自2014年2月25日至2014年9月21日为鉴定期间。后因人员调动,本案承办人依法变更为

审判员徐燕,因本案疑难、复杂,于2014年10月20日组成合议庭,分别于2014年12月2日、2015年1月16日公开开庭进行了审理。原告华煜公司的委托代理人舒文建、被告新城公司的委托代理人沈琪勤、宋建明到庭参加诉讼。根据当事人的申请,2014年1月20日至2014年2月24日,2014年10月22日至2014年12月1日,2015年1月17日至2015年3月16日为庭外和解期间。因本案疑难、复杂,经本院院长批准,本案审限延长六个月。本案现已审理终结。

一审裁判结果 

一、限被告(即反诉原告)湖州市南浔新城投资发展公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告(即反诉被告)华煜建设集团有限公司因工期延长造成的原告损失人民币427605元,以及因此而产生的管理费用人民币99000元。

二、驳回原告(即反诉被告)华煜建设集团有限公司的其他诉讼请求。

三、驳回被告(即反诉原告)湖州市南浔新城投资发展公司的诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案本诉受理费人民币32274元,由原告华煜建设集团有限公司负担人民币25838元,由被告湖州市南浔新城投资发展公司负担人民币6436元。本案反诉受理费人民币10408元,由反诉原告湖州市南浔新城投资发展公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。