XML | 网站地图 | 关于我们 | 城市分站 欢迎来到阿凡提优质法律服务平台    服务咨询电话:1668 5577 168
客户服务时间:9:00-22:00
1668 5577 168
工程建设纠纷
工程建设纠纷
工程款纠纷

工程款纠纷

在线咨询
服务热线:/1668 5577 168
详细介绍

法院贵州省人民法院案号(2015)黔高民初字第41号当事人原告:重庆巨亨建筑劳务有限公司(以下简称巨亨公司)被告:北城致远集团有限公司(以下简称北城公司)被告:遵义同一房地产开发有限公司(以下简称同一公司)

src=http___img.findlawimg.com_info_2019_0522_20190522090452128.jpg&refer=http___img.findlawimg.jpg

【基本案情】

2009年8月12日,原告巨亨公司与被告北城公司签订工程劳务承包合同,工程名称为南门关改造项目(迎红水岸)工程(约为21万平方米),分包内容为有关工程的土建、安全防护措施、内外架以及现场文明施工等内容(不含基础石方工程、安装工程等),劳务承包单价实行面积包干单价每平方米356元,北城公司提供构成该工程实体的所有建筑材料并负责总体施工管理,由北城公司及业主代表、监理工程师验收,巨亨公司自备施工所需的周转材料,辅助材料等相关约定。

2010年7月7日,同一公司、北城公司、巨亨公司共同签署的会议纪要表明:案涉项目由于棚户区改造拆迁原因,造成项目开工时间多次顺延,约定追加巨亨公司赶工费880万元,该费用的增加是由同一公司原因造成,由同一公司承担该笔费用,计入项目工程结算。

2013年1月15日,巨亨公司与北城公司签订了“同一·迎红水岸”工程项目B、C组团结算协议及A组团履约的备忘意见(以下简称协议及备忘)。至2014年10月31日,双方认可的已支付工程款为77,474,081元。其间巨亨公司分别向同一公司、北城公司致函请求支付工程款或履行以房抵款的协议,均未能解决欠付工程款问题,遂诉至法院。

【案件争点】

劳务分包人是否享有优先受偿权。

【裁判要旨】

巨亨公司对案涉工程不享有优先受偿权。根据《合同法》第286条和《优先受偿权批复》第4条之规定,享有建设工程价款优先受偿权的基础是建设工程施工合同,享有优先受偿权的主体是建设工程的承包人,而本案的案涉合同为劳务分包合同,巨亨公司作为劳务分包人主张劳务工程价款优先受偿权缺乏法律依据,法院对巨亨公司享有工程劳务款优先受偿权的请求不予支持。